ДОГОВОР №
на изготовление полиграфической продукции

г. Москва 20..г.

ООО “В2В Принт”, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Львовой Олеси Андреевны, действующего на основании Доверенности №5 от 04.06.2010, с одной стороны и .., именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору и на основании выставленных Исполнителем счетов. Указанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Приложениях указываются: конкретная Работа, которую Исполнитель обязуется выполнить, порядок ее выполнения, сроки, ответственность Сторон, а также иные желаемые для Сторон условия.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить полиграфические работы.
Количество продукции (тираж) указывается в Приложениях к настоящему Договору.
Для выполнения указанной работы Заказчик обязуется предоставить Исполнителю в срок, указанный в Приложениях к настоящему Договору, необходимую документацию и исходные материалы, а в случаях, предусмотренных Приложениями к настоящему Договору, предоставить Исполнителю другие необходимые инструменты и материалы.
1.3. Исполнитель выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если иное не предусмотрено Приложениями к настоящему Договору.
Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств (выполнению работы) по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков). Отношения между Исполнителем и субподрядчиком регулируются отдельным договором. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
1.4. Срок выполнения работы указан в Приложениях к настоящему Договору. Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
Качество работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, если иные требования к качеству работы не указаны в Приложениях к настоящему Договору.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.
2.1.3. Передать результат работы Заказчику.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить указанную в соответствующем Приложении к Договору цену, Исполнитель имеет право на удержание результата работы.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение 2-х дней после получения от Исполнителя извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в соответствующем Приложении, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю в письменном виде.
2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в Приложениях к настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора состоит из вознаграждения и суммы издержек Исполнителя. Стоимость работы по каждому конкретному заказу указывается в соответствующем заказу Приложении к настоящему Договору.
Стоимость дополнительных услуг и работ, выполняемых Исполнителем и не перечисленных в пункте 1.2. настоящего Договора, указывается в Приложениях к настоящему договору.
3.2. Уплата цены (стоимости) работы осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
В случае если в Приложении к настоящему Договору стоимость работы указана в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, оплата производится в рублях по курсу, оговоренному в Приложении
к настоящему Договору.
3.3. Исполнитель обязан выставить счет-фактуру в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки работ, выполненных по настоящему Договору.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения работы, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение срока оплаты работы, указанного в пункте 2.3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку из расчета 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
В случае уклонения Заказчика от приема результата работы (неявки для приема работ и др.) неустойка уплачивается с момента уведомления Заказчика об окончании Исполнителем работы.
4.3. Неустойка подлежит взысканию на основании письменной претензии, выставленной в адрес виновной стороны, либо на основании вступившего в Законную силу судебного акта при разрешении споров через арбитражный суд.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
5. Порядок сдачи и приемки работы
5.1 Материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю, должны соответствовать типографским требованиям и условиям Исполнителя, описанным в Приложениях к настоящему Договору.
5.2 Исполнитель обязуется обеспечить хранение исходных материалов (файлов, штампов) Заказчика в течение 1 (одного) месяца с момента передачи Заказчику результата работы. По истечении указанного срока материалы подлежат уничтожению (утилизации). В случае необходимости сохранения материалов на более продолжительный срок Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде с указанием конечного срока хранения материалов.
5.3. Приемка результата работы производится на складе Исполнителя (г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 43), если иное не указано в Приложениях к настоящему Договору.
5.4. В случае если в процессе сдачи-приемки результата работы Исполнителем или Заказчиком будет обнаружены экземпляры продукции ненадлежащего качества и количество экземпляров бракованной (ненадлежащего качества) продукции не превышает 10% от общего количества изготовленной Исполнителем продукции (тиража), то Исполнитель вправе вернуть Заказчику стоимость экземпляров ненадлежащего качества, не осуществляя перепечатку этих экземпляров.
5.5. В случае если Стороны не предусмотрели в Приложениях к настоящему Договору услуги по доставке Исполнителем продукции, доставка продукции осуществляется Заказчиком и за его счет (самовывоз), а отгрузка (передача) печатной продукции со склада Исполнителя представителю Заказчика производится на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, которую они получают в процессе исполнения настоящего Договора.
8. Адреса и реквизиты Сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № от « » 2010 г.

Техническая спецификация полиграфической продукции

1. Название –
2. Бумага –
3. Формат –
4. Объем –
5. Печать –
6. Общий тираж –

График выполнения работ

Доставка тиража Заказчику

1. Наименование грузополучателя и адрес доставки:

2. Стоимость услуги по доставке составляет 1 500(Одна тысяча пятьсот) рублей, включая НДС - 18%, и входит в общую стоимость работ по Договору.

Стоимость работ
1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: ( .) рублей, 00 копеек, включая НДС - 18%.
2. Оплата производится путем поэтапной предоплаты на расчетный счет Исполнителя согласно графику платежей. Под датой платежа понимается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
3. В случае не возврата поддонов, на которых Заказчику отгружалась продукция, Заказчик компенсирует Исполнителю стоимость поддонов из расчета 100 (сто) рублей за одну единицу.

График платежей

1. Авансовый платеж (предоплата в размере 50% от стоимости услуг по Договору) в размер (.. .) рублей, 00 копеек, включая НДС - 18% – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета к оплате.
2. Платеж (окончательный платеж в размере 50% от стоимости услуг по Договору) в размер .( ) рублей, 00 копеек, включая НДС - 18% - в течение двух рабочих дней после оповещения Заказчика о готовности тиража к отгрузке. Отгрузка продукции осуществляется после 100% оплаты заказа.

Адреса и реквизиты Сторон